某建设工程施工合同约定，合同工期为18个月，合同价款为2000万元。根据法律规定，建设单位在申请领取施工许可证时，原则上最少应到位资金为（）万元

某建设工程施工合同约定，合同工期为18个月，合同价款为2000万元。根据法律规定，建设单位在申请领取施工许可证时，原则上最少应到位资金为（ ）万元。

A．100

B．200

C．600

D．1000

某建设工程施工合同约定，合同工期为9个月，合同价款为2000万元。根据法律规定，建设单位在申请领取施工许可证时，原则上最少应到位资金为（ ）万元。

A.100

B.200

C.600

D.1000

A．100

B．200

C．600

D

【题目描述】

某建设工程施工合同约定，合同工期为18个月，合同价款为2000万元。根据法律规定，建设单位在申请领取施工许可证时，原则上最少应到位资金为（　　　）万元。A．100

B．200

C．600

D．1000

【我提交的答案】： C

【参考答案与解析】： 正确答案：C

答案分析：

工程合同中，到位资金应该是合同资金的多少

【题目描述】

7.某建设工程施工合同约定，合同工期为18个月合同价款为2000万元，根据法律规定。建设单位在申请领取施工许可证时，原则上最少到位资金为（ ）万元。

A 100

B 200

C 600

D 1000

【我提交的答案】： C

【参考答案与解析】： 正确答案：C

答案分析：

【我的疑问】（如下，请求专家帮助解答）

看不懂

某房屋建筑施工合同中约定，合同工期为509日历天，开工日为建设单位向施工单位提交符合开工要求的施工现场后的第28天，竣工日为竣工验收合格之日；所有分部分项工程必须符合国家施工质量验收标准；除地基基础工程和主体结构工程保修期为50年外，其他工程内容的保修期均为2年。在以上内容中，不符合我国法律、法规和有关规定的是（ ）。

某房屋建筑施工合同中约定，合同工期为509日历天，开工日为建设单位向施工单位提交符合开工要求的施工现场后的第28天，竣工日为竣工验收合格之日；所有分部分项工程必须符合国家施工质量验收标准；除地基基础工程和主体结构工程保修期为50年外，其他工程内容的保修期均为2年。在以上内容中，不符合我国法律、法规和有关规定的是( )。

A．合同工期应采用工作日，不应包括节假日

B．履行的起始时间不明，应明确具体的日期

C．履行的终止时间不合理

D．对分部分项工程质量要求过高，应允许一定比例的不合格率

E．其他工程内容的保修期不符合法定要求

总承包单位为了分解资金压力，在与某分包单位签订的分包合同中约定：建设单位向其支付工程款后，其才向分包单位付款，分包单位可以直接向建设单位主张付款申请，如业主不同意，不得以此向总承包单位主张逾期付款的违约贞任。

为了强化分包单位的质量安全货任意识，总分包双方还在补充协议中约定：分包单位出现质量安全问题，均由分包単位承担，总承包単位不承担任何法律责任。

施工前，总承包施工单位向监理工程师提交了施工组织设计和施工进度计划，并得到监理工程师的批准。施工进度计划如下图：

工程施工过程中出现如下事件：

事件一：土方挖掘施工中遇到地质勘探报告中未标明的地下障碍物，处理该障碍物导致工作A持续时间延长10d，增加人下费6元、材料费4万元、机械费3万元。

事件二：基坑开挖过程中因边坡支撑失稳坍塌，处理及重新支护造成工作B持续时间延长15d，增加人工费2万元、材料费1万元、机械费2万元。

事件因突发罕见雷电天气而引起施工单位供电设施发生火灾损坏，使工作C持续时间延长10d，施工人员窝工费2万兀，施工方设备损失5万元。

事件四：结构施工阶段因建设单位提出工程变更造成部分工程返工,导致施工单位增加人工费4万元、材料费6万元、机械费5万元，工作E持续时间延长30d。

事件五：施工期间钢材涨价增加材料费用价差12万元。

针对上述事件，施工单位按照程序提出了工期索赔和费用索赔。

【问题】

总承包单位为了分解资金压力，在与某分包单位签订的分包合同中约定：建设单位向其支付工程款后，其才向分包单位付款，分包单位可以直接向建设单位主张付款申请，如业主不同意，不得以此向总承包单位主张逾期付款的违约责任。

为了强化分包单位的质量安全责任意识，总分包双方还在补充协议中约定：分包单位出现质量安全问题，均由分包单位自己承担，总承包单位不承担任何法律责任。

施工前，总承包施工单位向监理工程师提交了施工组织设计和施工进度计划，并得到监理工程师的批准。施工进度计划如下图所示：

工程施工过程中出现如下事件：

事件一：土方挖掘施工中遇到地质勘探报告中未标明的地下障碍物，处理该障碍物导致工作A持续时间延长10d，增加人工费6万元、材料费4万元、机械费3万元。

事件二：基坑开挖过程中因边坡支撑失稳坍塌，处理及重新支护造成工作8持续时间延长15d，增加人工费2万元、材料费1万元、机械费2万元。

事件三：因突发罕见雷电天气而引起施工单位供电设施发生火灾损坏，使工作C持续时间延长10d，施工方设备闲置损失5万元。

事件四：结构施工阶段因建设单位提出工程变更造成部分工程返工，导致施工单位增加人工费4万元、材料费6万元、机械费5万元，工作E持续时间延长30d。

事件五：施工期间钢材涨价增加材料费用价差12万元。

针对上述事件，施工单位按照程序提出了工期索赔和费用索赔。

问题

针对上述各事件中发生的工期及费用，施工单位的工期和费用索赔是否成立？并分别说明理由。

2006年7月3日，某建筑公司作为中标的施工单位与建设单位签订了某施工合同，合同中约定的工程款为400万元，双方按照法律规定将此合同进行了备案。三天后，建设单位主要负责人邀请建筑公司负责人及项目经理见面，提出要再签订一个新的施工承包合同，将合同价改为350万元。由于建筑公司担心失去该施工任务，违心答应了这个要求。2007年8月30日，工程竣工，建筑公司要求按照第一个合同结算工程款，却遭到建设单位拒绝。建筑公司决定提出诉讼，但是却被告知：“你这个官司是输定了，因为你们已经签订了第二个合同，这个合同的效力高于第一个合同，也就是第二个合同修改了第一个合同”。建筑公司的负责人追悔莫及。以下关于此案例的说法中正确的是( )。

A．在很多工程中，中标后签订的合同是需要备案的，该案例中，第一个合同已按规定进行了备案，第二个没有进行备案，给解决问题增添了难度

B．建筑公司违心签订的第二个合同修改了第一个合同的关键内容，其效力高于第一个合同

C．建筑公司与建设单位勾结修改了已经备案的第一个合同，已经造成违约，所以不受法律保护

D．第二个合同违反了《招标投标法》，属于无效合同，不存在效力高于第一个合同的问题