对在月计划里未列入的进行补充或月计划中需调整变更A1、A2、A3、B1、B2、C1类作业的计划为()
A.月计划
B.周计划
C.日补充计划
D.抢修计划
A.月计划
B.周计划
C.日补充计划
D.抢修计划
第1题
工程实施过程中,发生如下事件:
事件1:项目监理机构对A工作进行验收时发现质量问题,要求施工单位返工整改。
事件2:在第5个月初到第8个月末的施工过程中,由于建设单位提出工程变更,使施工进度受到较大影响。截止第8个月末,未完工作尚需作业时间见表5-21。施工单位按索赔程序向项目监理机构提出了工程延期的要求。
事件3:建设单位要求本工程仍按原合同工期完成,施工单位需要调整施工进度计划,加快后续工程进度。经分析得到的各工作有关数据见表5-21。
表5-21相关数据
工作名称 C E F G H I 尚需作业时间/月 1 3 1 4 3 2 司缩短的持续时间/月 0.5 1.5 0.5 2 1.5 1 缩短持续时间所增加的费用/(万元/月) 28 18 30 26 10 14 问题:
1.该工程施工进度计划中关键工作和非关键工作分别有哪些?C工作和F工作的总时差和自由时差分别为多少?
2.事件1中,对于A工作出现的质量问题,写出项目监理机构的处理程序。
3.事件2中,逐项分析第8个月末C工作、E工作、F工作的拖后时间及对工期和后续工作的影响程度,并说明理由。
4.针对事件2,项目监理机构应批准的工程延期时间为多少?说明理由。
5.针对事件3,施工单位加快施工进度而采取的最佳调整方案是什么?相应增加的费用为多少?
第2题
(2)乙公司以房产为该项贷款提供抵押担保;(3)甲公司为该贷款提供连带责任担保。2×14年12月22日,该项贷款逾期未付,银行要求甲公司履行担保责任。2×14年12月30日,甲公司、乙公司与贷款银行经协商签订补充协议,约定将乙公司的担保房产变现用以偿付该贷款本息。该房产预计处置价款可以覆盖贷款本息,甲公司在其2×14年财务报表中未确认相关预计负债。2×15年5月,因乙公司该房产出售过程中出现未预期到的纠纷导致无法出售,银行向法院提起诉讼,判决甲公司履行担保责任。经庭外协商,甲公司需于2×15年7月和2×16年1月分两次等额支付乙公司所欠借款本息,同时获得对乙公司的追偿权,但无法预计能否取得。不考虑其他因素,甲公司对需履行的担保责任应进行的会计处理是()。
A.作为2×15年事项将需支付的设定受益计划净负债产生的保险精算收益
B.作为会计政策变更将需支付的担保款追溯调整2×14年财务报表
C.作为重大会计差错更正将需支付的担保款追溯重述2×14年财务报表
D.作为新发生事项,将需支付的担保款分别计入2×15年和2×16年财务报表
第3题
工程实施过程中发生下列事件:
事件1:项目监理机构对A工作进行验收时发现质量问题,要求施工单位返工整改。
事件2:在第5个月初到第8个月末的施工过程中,由于建设单位提出工程变更,使施工进度受到较大影响。截止第8个月末,未完工作尚需作业时间见下表。施工单位按索赔程序向项目监理机构提出了工程延期的要求。
事件3:建设单位要求本工程仍按原合同工期完成,施工单位需要调整施工进度计划,加快后续工程进度。经分析得到的各工作有关数据见表14—1。
【问题】
1.该工程施工进度计划中关键工作和非关键工作分别有哪些?C和F工作的总时差和自由时差分别为多少?
2.事件1中,对于A工作出现的质量问题,写出项目监理机构的处理程序。
3.事件2中,逐项分析第8个月末C、E、F工作的拖后时间及对工期和后续工作的影响程度,并说明理由。
4.针对事件2,项目监理机构应批准的工程延期时间为多少?说明理由。
5.针对事件3,施工单位加快施工进度而采取的最佳调整方案是什么?相应增加的费用为多少?
第4题
第5题
该月工程进行过程中,出现如下事件。
1.土方开挖时遇到了工程地质勘探没有探明的孤石,排除孤石虽未影响工程进度,但是增加施工成本1000元(有现场监理工程师鉴证)。
2.施工过程中遇到了连续5天的雨天,出现窝工,承包商的实际窝工损失费为4000元,按原核准的施工进度计划会影响工程进度2天,承包商为赶工而增加的实际赶工费为1500元
(费用数据属实)。
至月底的时候,承包商除完成了清单所列的全部工作内容,并取得了质量合格证书外,另外还有如下费用。
3.因机械挖土放坡原因,机械多挖、运土方50m3,直接费合计887.25元。
4.因设计单位修改设计,经监理单位同意,增加人工挖、运土方工程量100m3,直接费合计 1140元。
5.承包商将计划安排在下个月完成的200m3同类机械挖运土方工作提前在本月完成(事前未经监理工程师同意),直接费合计3549.00元。
承包商在合同约定时间向监理单位报送的工程款支付申请表中,申报款的组成如下。
(1)工程进度款为
(76289.40+887.25+3549.00)×(1+3%+5%+10%+5%+3.41%)
=80725.65×126.41%
=102045.29(元)
其中合同约定:其他直接费费率3%;现场经费费率5%;间接费费率10%;利润率5%;税金计税系数3.41%。
(2)设计变更增加费用为
1140×126.41%=1441.07(元)
(3)索赔费用为
1000+4000+1500=6500(元)
合计:102045.29+1441.07+6500=109086.36(元)
问题
(1)承包商对事件1、2是否可进行索赔?为什么?
(2)承包商报送的申报款的计算及组成是否合理?为什么?
(3)计算承包商本月应得工程款、设计变更增加费用及索赔费用。
(4)计算本期应付款。
第6题
A、B两分项工程的不含税综合单价分别为506元/m3和151.80元/m2,间接费率为15%,利润率为10%。
在A、B两分项工程实施前发生设计变更,A的工程量由1000m3增加到1300m3,B的工程量由2000m2减少到1500m2。其他工程内容未发生变化。
A为B的紧前工作,A、B的计划工期分别为10天和8天,匀速施工。
问题:
1.列式计算A、B两分项工程新的不含税综合单价(保留二位小数)。
2.若A、B均在关键线路上,则该工程工期最有利和最不利情况是什么?相应的总工期有何变化7
3.若A在非关键线路上,B在关键线路上,则该工程工期最有利和最不利的情况是什么?相应的总工期有何变化?
4.若在合同中将单价调整的规定改为“若分项工程的实际工程量比计划工程量增加10%以上,则该分项工程增加10%以上部分的单价调整系数为0.90”,试分析A分项工程实际工程量为多少时,原调价规定对承包商较为有利?
第7题
某建设项目,业主委托了监理单位,并与承包商签订了施工总承包合同。总承包合同约定的部分内容如下:施工合同工期为240d,采用单价合同,土方工程综合单价为40元/米,分项工程实际工程量超过工程量清单数量10%以上时调整单价,调整系数为0.85;人工单价为80元/工日,人工窝工费补偿标准为40元/工日;工作E、H使用同一台租赁设备,租赁费为1200元/工日;工作F、I使用同一台自备设备,使用费800元/工日,其中折旧费为80元/工日;工作K为专业性工程,允许分包。总承包商提交并经监理单位审批的施工进度计划如图2-1所示。施工过程中发生了以下事件。事件1:工作A为土方开挖工程,开挖中发现地质条件与勘察告不相符。经补充勘察后调整了基础设计标高。使土方开挖量由60000m增加至69000m。采取赶工措施后原计划工作持续时间未受影响。事件2:工作E完成后,由于业主进行设计变更,致使工作H延期25d开工、工作I延期15d开工,两项工作均按计划工作持续时间完成,总计人员窝工86工日。其他工作未受影响。总承包商向业主提出工期索赔和费用索赔。事件3:工作K分包时,分包商向业主提交资质审查资料。为保证施工质量,总承包商根据以往经验,将工作K原设计尺寸扩大,分包商按承包商要求实施后,向业主申报了增加的工程量并提出相应费用补偿要求。
为了保护您的账号安全,请在“上学吧”公众号进行验证,点击“官网服务”-“账号验证”后输入验证码“”完成验证,验证成功后方可继续查看答案!