题目内容 (请给出正确答案)
[主观题]

某施工单位与建设单位签订了固定总价施工承包合同,合同工期为390天,合同总价5000万元,施工前施工

单位向工程师提交了施工组织设计和施工进度计划(如下图)。

某施工单位与建设单位签订了固定总价施工承包合同,合同工期为390天,合同总价5000万元,施工前施工

该工程在施工过程中出现了如下事件:

1. 因地质勘探报告不详,出现图纸中未标明的地下障碍物,处理该障碍物导致工作A持续时间延长10天,增加人工费2万元、材料费4万元、继续费3万元。

2. 基坑开挖时因边坡支撑失稳坍塌,造成工作占持续时间延长15天,增加人工费1万元、材料费1万元、机械费2万元。

3. 因不可抗力而引起施工单位的供电设施发生火灾,使工作C持续时间延长10天,增加人工费1.5万元,其他损失费5万元。

4. 结构施工阶段因建设单位提出工程变更,导致施工单位增加人工费4万元、材料费6万元、机械费5万元、工作E持续时间延长30天。

5. 因施工期间钢材涨价而增加材料费7万元。

针对上述事件,施工单位按程序提出了工期索赔和费用索赔。

问题:(25分)

1. 按照上图的施工进度计划,确定该工程的关键线路计算工期,并说明按此计划该工程是否能按合同工期要求完工?

2. 对于施工过程中发生的事件,施工单位是否可以获得工期和费用补偿?分别说明理由。

3. 施工单位可以获得的工期补偿是多少天?说明理由。

4. 施工单位租赁土方施工机械用于A、B,日租金为1500元/天,则施工单位可以得到的土方租赁机械的租金补偿费用是多少?为什么?

查看答案
如搜索结果不匹配,请 联系老师 获取答案
您可能会需要:
您的账号:,可能会需要:
您的账号:
发送账号密码至手机
发送
更多“某施工单位与建设单位签订了固定总价施工承包合同,合同工期为3…”相关的问题

第1题

根据案例背景,回答以下问题。某施工单位与某建设单位以固定总价合同形式签订了某钢筋混凝土排架结

根据案例背景,回答以下问题。

某施工单位与某建设单位以固定总价合同形式签订了某钢筋混凝土排架结构单层厂房的施工合同:

材料价格上涨导致成本增加的风险,属于()风险。

A.组织

B.工程环境

C.经济与管理

D.技术

点击查看答案

第2题

某施工单位与某建设单位以固定总价合同形式签订了某钢筋混凝土排架结构单层厂房的施工合同:材料
价格上涨导致成本增加的风险,属于()风险。

A.组织

B.工程环境

C.经济与管理

D.技术

点击查看答案

第3题

某施工企业与建设单位采用固定总价方式签订了写字楼项目的施工总承包合同,若合同履行过程中材料价格上涨导致成本增加,这属于施工风险中()

A.经济与管理

B.组织

C.技术

D.工程环境

点击查看答案

第4题

某高速公路公司与施工单位签订了价款为8 000万元的固定总价施工合同,则这笔8 000万元工
程价款是()。

点击查看答案

第5题

某新建明挖隧道工程,建设单位与施工单位签订了施工总承包合同。施工单位制定的围护结构施工方案

A.20

B.40

C.60

D.80

点击查看答案

第6题

某施工企业与建设单位采用固定总价方式签订了写字楼项目的施工总承包合同,若合同履行过程中材料价格上涨导致成本增加,这属于施工风险中的()。

A.经济与管理

B.组织

C.技术

D.工程环境

点击查看答案

第7题

某施工单位与某建设单位以固定总价合同形式签订了某钢筋混凝土排架结构单层厂房的施工合同:如果
估计价格上涨的风险发生可能性很大,且风险发生造成的损失属于中度损失,则此种风险的等级应评为()。

A.2

B.3

C.4

D.5

点击查看答案

第8题

某工程的建设单位与施工单位甲签订了施工合同后,施工单位甲与施工单位乙签订了施工分包合同,此后,施工单位乙又与施工单位丙签订了再分包合同。在对施工单位丙施工的工程进行验收时,发包人与承包人因工程质量发生争议,拒不支付工程款。假如建设单位以质量纠纷先行起诉,则()

A.只能以施工单位甲为被告提起诉讼

B.只能以施工单位乙为被告提起诉讼

C.只能以施工单位丙为被告提起诉讼

D.可以以总承包人、分包人和实际施工人为共同被告提起诉讼

点击查看答案

第9题

背景 某幕墙施工企业中标承包了华南地区某髙层建筑的幕墙工程,在2003年签订了施工合同。幕墙工程施工前,建设单位已委托主体结构施工单位按照幕墙施工图完成了预埋件的埋设工作。在幕墙工程施工过程中,该施工单位陆续向建设单位提出下列索赔要求: ()施工单位提出的第四项索赔要求是否合理?为什么?
点击查看答案

第10题

某工程项目,建设单位与施工单位按照《建设工程施工合同(示范文本)》签订了施工合同。合同工期为9个月,合同总价为840万元。项目监理机构批准的施工进度计划如图7-4所示(时间单位:月)

点击查看答案

第11题

由于设计工作尚未完成,施工范围内有待实施的工程虽然性质明确,但是工程量难以确定。建设单位和施工单位商定后采用总价合同的形式签订了施工合同,以减少双方风险。这种合同形式是否合适?为什么?
某综合办公楼建设工程项目,建设单位为某市市政府。由于建设任务紧迫,故此建设单位在施工图纸尚未完全完成的时候,通过招标选择了当地一家建筑施工企业作为施工单位中标该项目,双方签订了施工合同。施工过程中,施工单位积极管理,确保工程的进度、安全、质量;建设单位资金到位,按照合同约定的支付时间和支付方式支付工程进度款。

由于设计工作尚未完成,施工范围内有待实施的工程虽然性质明确,但是工程量难以确定。建设单位和施工单位商定后采用总价合同的形式签订了施工合同,以减少双方风险。这种合同形式是否合适?为什么?

点击查看答案
热门考试 全部 >
相关试卷 全部 >
账号:
你好,尊敬的上学吧用户
发送账号至手机
获取验证码
发送
温馨提示
该问题答案仅针对搜题卡用户开放,请点击购买搜题卡。
马上购买搜题卡
我已购买搜题卡, 登录账号 继续查看答案
重置密码
确认修改
谢谢您的反馈

您认为本题答案有误,我们将认真、仔细核查,
如果您知道正确答案,欢迎您来纠错

警告:系统检测到您的账号存在安全风险

为了保护您的账号安全,请在“上学吧”公众号进行验证,点击“官网服务”-“账号验证”后输入验证码“”完成验证,验证成功后方可继续查看答案!

微信搜一搜
上学吧
点击打开微信
警告:系统检测到您的账号存在安全风险
抱歉,您的账号因涉嫌违反上学吧购买须知被冻结。您可在“上学吧”微信公众号中的“官网服务”-“账号解封申请”申请解封,或联系客服
微信搜一搜
上学吧
点击打开微信