2006年5月20日全线建成的(),建设规模为世界第一,在巴塞罗那世界工程师大会上被评选为世界超级工程
A.小浪底
B.葛洲坝
C.都江堰
D.三峡大坝
A.小浪底
B.葛洲坝
C.都江堰
D.三峡大坝
第1题
某建筑工程为一多层住宅楼工程,开工日期为2005年4月2日,施工单位的施工方案及进度计划此前已获工程师批准。工地租赁使用一台50米臂塔吊进行起重作业,租赁费800元/天。至2005年5月18日,工程进行至3层主体施工,工地租赁使用一台某型号地泵进行泵送混凝土作业,租赁费为320元/天。现场用工:钢筋工30人,木工35人,混凝土工30人,其他工种25人。在实际施工中,发生了如下事件:事件l:2005年5月3日10:O0至13:00、5月22日6:00至次日3:00,由于业主供电线路故障,造成施工现场停电。事件2:2005年5月6日至2005年5月7日,塔吊故障修理2天。事件3:2005年6月11日至6月14日,连续4天7级大风。事件4:2005年6月20日,全市进行施工现场安全环保联合大检查,工地为迎接检查,6月18日至6月19日停止正常施工,整改现场存在的安全隐患及文明、环保问题,并发生计划外支出7000元。事件5:2005年7月1日晚上,建设单位项目主要工作人员邀全体监理人员出外“吃个便饭”,却集体食物中毒住院。直至7月4日早上,建设、监理单位派遣工作人员来到现场临时替班。此间,在施工各段的钢筋隐检无法完成。事件6:2005年7月29日,市有关部门对施工现场突击抽查,就工地存在的问题对施工单位处以3万元罚款。
问题1.上述哪些事件施工方可以向建设方要求索赔?为什么?
2.每项事件工期索赔多少天?3.假设人工费单价为30元/工日,则费用索赔为多少?
第4题
【资料题】背景1:工承包商与业主签订一建设工程施工合同。双方签字盖章并在公证处进行了公证。合同约定工期为12个月,合同固定总价为1500万元。2006年2月1日开工,工程进行才3个月,建立工程师于2006年5月2日自主决定,要求承包商于2006年11月1日竣工,承包商不予理睬,至2006年5月21日仍不作出书面答复。2006年5月31日,业主以承包商以承包商的工程质量不可靠和工程不能如期竣工为由发文通知该施工企业:“本公司决定解除原施工合同,望贵公司予以谅解和支持。”同时限期承包商拆除脚手架,致使承包方无法继续履行原合同义务,承包商由此损失工程款工程器材费及其他损失费609万元,该承包商于2006年6月25日向人民法院提起诉讼,要求业主承担违约责任。 注:经法院委托专业权威单位调查鉴定,确认承包商有能力按合同的约定保证施工质量,如期竣工。 问题: 1.合同的效力方面 (1)判断:该合同属有效经济合同。( ) (2)选择:合同的有效条件为( ) A.主体资格合格 B.内容合法 C.订立合同的形式合法 D.合同草案必须送建设行政主管部门或其授权机构审查 E.订立合同的程序合法 2.合同的履行方面 判断:(1)监理工程师是建设施工合同的当事人。( ) (2)未经业主授权,监理单位不得擅自变更与承建单位签订的承包合同。( ) 3.合同违约方面 (1)判断:发包方应承担违约责任。( ) (2)选择:承担违约责任的形式有( ) A.违约金 B.赔偿金 C.继续履约 D.没收抵押物 E.变卖留置物 4.合同解除方面 选择:单方提出变更,解除合同的法律条件是( ) A.由于不可抗力致使合同的全部义务不能履行 B.由于一方在合同约定的期限没有履行义务 C.由于承包人的保证人失去民事权利能力和民事行为能力 D.由于承包人的保证人的法人地位被取消 E.由于承包人的法人代表已经更换 5.诉讼方面 判断:(1)承包人可向被告住所地或合同履行地的人民法院上诉,方可能被立案处理( ) (2)此施工合同纠纷案件的经济诉讼当事人包括业主、承包商、监理工程师。( ) 6.诉讼时效方面 (1)选择:国内经济合同纠纷的申请仲裁或上诉的诉讼时效为( ) A.1年 B.2年 C.3年 D.4年 (2)判断:凡超过诉讼时效的经济纠诉案件,法院一般不予受理。( )
第6题
B.只要将高级管理岗位定位为职业发展目标,并不断努力,就一定能够成功
C.只要不断学习和创新,技能人才也可以转型为管理人才
D.只要成为企业高级管理人员,才算是获得了成功
第9题
A. 2011年5月1日
B. 2011年5月10日
C. 2011年5月20日
D. 2011年5月23日
为了保护您的账号安全,请在“上学吧”公众号进行验证,点击“官网服务”-“账号验证”后输入验证码“”完成验证,验证成功后方可继续查看答案!