合同用印后三个月内，合同正本原件及全套评审资料需归档到集团合约法务部（）

此题为判断题(对，错)。

（二）

背景资料：

某工程项目合同工期为18个月，施工合同签订以后，施工单位编制了一份初始进度计划网络图（单位：月）如下：

施工过程中，发生了如下事件：

事件一：由于该工程涉及某专利技术，进度计划网络图中的工作C、工作H和工作J需共用一台特殊履带吊装起重机械，而且按上述顺序依次施工，为此需要对初始网络图作调整。

事件二：该特殊履带吊装起重机械租赁台班费用相当贵，而且无论是否使用，租赁费用从进场就开始计算，直到出场。施工单位为减少该特殊设备在现场的闲置时间，拟重新调整工作C的起止时间，以尽量压缩该特殊设备的租赁时间。

事件三：工程竣工前，所有标准养护试件强度均符合设计要求，但部分同条件养护试件强度判定为不合格，监理工程师要求进行实体检测。施工单位认为应以标准养护试件强度为准，应判断结构符合要求。在建设单位的要求下，最终进行了结构实体检验，经检验合格，由建设单位组织竣工验收。

问题：

1．绘出事件一中调整后的进度计划网络图，找出调整后网络图的关键线路（工作表示），并计算总工期。

2．按事件一的网络图，如果各项工作均按最早开始时间安排，特殊起重机械的租赁时间为多长?其中闲置时间多长?

3．事件二中，工作C应如何安排?并说明理由。

4．事件三中，监理工程师的要求是否妥当?说明理由。结构实体检验应包括哪些内容?主要检验哪些部位?

背景资料： 某工程项目合同工期为18个月，施工合同签订以后，施工单位编制了一份初始进度计划网络图（）如下： 施工过程中，发生了如下事件： 事件一：由于该工程涉及某专利技术，进度计划网络图中的工作C、工作H和工作J需共用一台特殊履带吊装起重机械，而且按上述顺序依次施工，为此需要对初始网络图作调整。 事件二：该特殊履带吊装起重机械租赁台班费用相当贵，而且无论是否使用，租赁费用从进场就开始计算，直到出场。施工单位为减少该特殊设备在现场的闲置时间，拟重新调整工作C的起止时间，以尽量压缩该特殊设备的租赁时间。 事件三：工程竣工前，所有标准养护试件强度均符合设计要求，但部分同条件养护试件强度判定为不合格，监理工程师要求进行实体检测。施工单位认为应以标准养护试件强度为准，应判断结构符合要求。在建设单位的要求下，最终进行了结构实体检验，经检验合格，由建设单位组织竣工验收。事件三中，监理工程师的要求是否妥当？说明理由。结构实体检验应包括哪些内容？主要检验哪些部位？

R公司中标一工业厂房及设备安装工程，合同工期20个月。按照招标文件中合同条款的规定，工期每提前一个月奖励5万元，每滞后一个月罚款10万元。在开工之前，须向工程师提交详细的施工组织设计和网络图，R公司对各工序的划分和各工序的逻辑关系如表1所示。

根据此表编制的网络图获得工工程师的批准，在工程施工过程中发生了以下事件：

事件1：E工作为软弱地基土开挖工程，边坡支护、降水工作(不在招标范围之内)由业主委托专业基础施工企业C公司施工。该公司使用土锚拉结方案，在施工过程中，因南部边坡土质过于复杂，部分地段出现失稳征兆，及时采用应急方案得以纠正。R公司在基坑内的作业也受到一定的影响。在北边坡的施工过程中，R公司开挖土方过快，使得卸载过急，导致出现地基反弹、边坡失稳的征兆，后由C公司处理后得以解决。由于以上原因，使工期延长2个月。业主经评估，认为双方对工期延误的责任各占50%。

事件2：I工作为顶层钢结构工程。钢结构加工前，业主通知施工单位该工程需进行设计变更，以实现更多的使用功能，但设计变更图纸几经反复，造成I工作延长2个月。

[问题]

1．根据逻辑关系表绘制施工网络计划图，并确定关键线路。

2．指出上述两个事件中，承包商可以得到的工期索赔是多少，并确定关键线路。

甲公司与乙公司签订了一份买卖玉米850吨的合同，约定甲公司在一年内分三批交货。不料合同签订后一个月，玉米价格下跌了50%，乙公司向甲公司提出降低价格，被乙公司拒绝，双方诉至人民法院。人民法院经过审理，在判决中对合同约定的价格适当作了降低。法院这一判决依据的是民法的哪一项原则(  )。

  A．自愿原则

  B．情势变更原则

  C．保护公民、法人的合法民事权益原则

  D．遵守法律和国家政策原则

T公司与张先生在劳动合同中约定，在解除或者终止劳动合同后2年内，不得到生产同类产品的其他单位工作，在此期间T公司按月给予经济补偿。后张先生因个人原因与T公司解除了劳动合同，并按月从T公司领取约定的经济补偿。在解除劳动合同4个月后，T公司停止向张先生支付经济补偿，张先生多次与T公司沟通要求尽快支付，T公司均表示近期资金紧张无法支付，待公司现金流好转后再补上。到劳动合同解除后1年，T公司都未再支付经济补偿，张先生即与生产同类产品的S公司签订了劳动合同。T公司认为张先生违反了约定，要求张先生支付违约金。请问张先生是否有权解除竞业限制约定?

参考

营业部应当加强开户及合同管理，开户及合同管理应当符合的条件有（ ）。

A.营业部应当指定专门的合同签署人负责与投资者签订期货经纪合同，合同签署人应当获得期货公司的授权

B.营业部应当使用期货公司连续编号、统一印制的期货经纪合同

C.营业部签署的期货经纪合同应当一式三份，期货公司、营业部、投资者各执一份，期货经纪合同内容应当填写完整和规范

D.营业部应当在投资者开户完成1个月内，将投资者开户资料文本报送至期货公司总部，并留存相关资料文本或者电子文档，以备营业部所在地派出机构检查

根据以下资料，回答下列各题。

某水闸施工合同上游连接段分部工程施工计划及各项工作的合同工程量和单价(钢筋混凝土工程为综合单价)如下图所示。合同约定：(1)预付款为合同价款的10%，开工前支付，从第1个月开始每月平均扣回；(2)保留金自第1个月起按每月工程进度款的5%扣留。施工中发生以下事件：

事件1：土方开挖时发现上游护底地基为软弱土层，需进行换土处理。经协商确定，增加的“上游护底换土”是“土方开挖”的紧后、“上游护底”的紧前工作，其工作量为1 000 m3，单价为22．5元/ m3 (含开挖、回填)，时间为10 d。

事件2：在翼墙浇筑前，为保证安全，监理单位根据有关规定指示承包人架设安全网一道，承包人为此要求增加临时设施费用。

问题

1、计算工程预付款额及新增“上游护底换土”后合同总价(单位为元，保留2位小数，下同)。

2、若实际工程量与合同工程量一致，各项工作均以最早时间开工且均匀施工，工程第一天开工后每月以30 d计，计算第2个月的工程进度款、预付款扣还、保留金扣留和实际支付款。

3、施工单位提出的增加临时设施费的要求是否合理?为什么?

4、指出上游翼墙墙后回填土施工应注意的主要问题有哪些。

张明与李历签订了一份口头形式的租赁合同，合同期限为8个月。3个月后张明欲解除，而李历以合同履行期限没有届满而行使抗辩权，并要求张明赔付违约金，此争执诉至法院。李历主张合同期限为8个月，并以口头合同及第三人为证，下列说法正确的是(  )。

  A．双方口头证据因缺乏客观性而不能被法院采信

  B．双方口头证据因缺乏合法性而不能被法院采信

  C．双方口头证据因缺乏关联性而不能被法院采信

  D．双方口头证据因缺乏可重复性而不能被法院采信

已建立劳动关系，未同时订立书面劳动合同的，应当自用工之日起()内订立书面劳动合同。

A、三个月

B、两个月

C、一个月

D、半个月