![](https://lstatic.shangxueba.com/sxbzda/h5/images/m_q_title.png)
某工程,实施过程中发生如下事件: 建设单位收到某材料供应商的举报,称施工单位已用于工程的某批装饰材料为不合格产品。据此,建设单位即指令施工单位暂停施工,指令项目监理机构见证施工单位对该批材料的取样检验。经检验,该批材料为合格产品。为此,施工单位向项目监理机构提交了暂停施工后的人员窝工和机械闲置的费用索赔申请。 问题:该事件中,项目监理机构是否应批准施工单位提出的索赔申请?分别说明理由。
![](https://lstatic.shangxueba.com/sxbzda/h5/images/tips_org.png)
第1题
事件1:项目监理机构发现某分项工程混凝土强度未达到设计要求。经分析,造成该质量问题的主要原因为:①工人操作技能差;②砂石含泥量大;③养护效果差;④气温过低;⑤未进行施工交底;⑥搅拌机失修。
事件2:对于深基坑工程,施工项目经理将组织编写的专项施工方案直接报送项目监理机构审核的同时,即开始组织基抗开挖。
事件3:施工中发现地质情况与地质勘察报告不符,施工单位提出工程变更中请。项目监理机构审查后,认为该工程变更涉及设计文件修改,在提出审查意见后将工程变更申请报送建设设单位。建设单位委托原设计单位修改了设计文件。项目监理机构收到修改的设计文件后,立即要求施工单位据此安排施工,并在施工前组织了设计交底。
事件4:建设单位收到某材料供应商的举报,称施工单位已用于工程的某批装饰材料为不合格产品。据此,建设单位立即指令施工单位暂停施工:指令项目监理机构见证施工单位对该批材料的取样检测。经检测,该批材料为合格产品。为此,施工单位全向项目监理机构提交了暂停施工后的人员窝工和机械闲置的费用索赔申请。
问题:
1.针对事件1中的质量问题绘制包含人员、机械、材料、方法、环境五大因果分析图,并将①-⑥项原因分别归入五大要因之中。
2.指出事件2中的不妥之处,写出正确做法
3.指出事件3中项目监理机构做法的不妥之处,写出正确的处理程序。
4.事件4中,建设单位的做法是否妥当?项目监理机构是否应批准施工单位提出的索赔申请?分别说明理由。
第2题
事件1:项目监理机构发现某分项工程混凝土强度未达到设计要求。经分析,造成该质量问题的主要原因为:①工人操作技能差,
②砂石含泥量大,
③养护效果差,
④气温过低,
⑤未进行施工交底;
⑥搅拌机失修。
事件2:对于深基坑工程,施工项目经理将组织编写的专项施工方案直接报送项目监理机构审核的同时,即开始组织基坑开挖。
事件3:施工中发现地质情况与地兵勘察报告不符,施工单位提出工程变更申请。项目监理机构审查后,认为该工程变更涉及设计文件修改,在提出审查意见后将工程变更申请报送建设单位。建设单位要委托原设计单位修改了设计文件。项目监理机构收到修改的设计文件后,立即更求施工单位据此安排施工,并在施工前组织了设计交底。
事件4:建设单位收到某材料供应商的举报,称施工单位已用于工程的某批装饰材料为不合格产品。据此,建设单位立即指令施工单位暂停施工,指令项目监理机构见证施工单位对该批材料的取样检测。经检测,该批材料为合格产品。为此,施工单位向项目监理机构提交了暂停施工后的人员窝工和机械闲置的费用索赔申请。
事件4中,建设单位的做法是否妥当?项目监理机构是否应批准施工单位提出的索赔申请?分别说明理由。
第3题
事件1:项目监理机构发现某分项工程混凝土强度未达到设计要求。经分析,造成该质量问题的主要原因为:①工人操作技能差,
②砂石含泥量大,
③养护效果差,
④气温过低,
⑤未进行施工交底;
⑥搅拌机失修。
事件2:对于深基坑工程,施工项目经理将组织编写的专项施工方案直接报送项目监理机构审核的同时,即开始组织基坑开挖。
事件3:施工中发现地质情况与地兵勘察报告不符,施工单位提出工程变更申请。项目监理机构审查后,认为该工程变更涉及设计文件修改,在提出审查意见后将工程变更申请报送建设单位。建设单位要委托原设计单位修改了设计文件。项目监理机构收到修改的设计文件后,立即更求施工单位据此安排施工,并在施工前组织了设计交底。
事件4:建设单位收到某材料供应商的举报,称施工单位已用于工程的某批装饰材料为不合格产品。据此,建设单位立即指令施工单位暂停施工,指令项目监理机构见证施工单位对该批材料的取样检测。经检测,该批材料为合格产品。为此,施工单位向项目监理机构提交了暂停施工后的人员窝工和机械闲置的费用索赔申请。
指出事件2中的不妥之处,写出正确做法。
第4题
事件1:项目监理机构发现某分项工程混凝土强度未达到设计要求。经分析,造成该质量问题的主要原因为:①工人操作技能差,
②砂石含泥量大,
③养护效果差,
④气温过低,
⑤未进行施工交底;
⑥搅拌机失修。
事件2:对于深基坑工程,施工项目经理将组织编写的专项施工方案直接报送项目监理机构审核的同时,即开始组织基坑开挖。
事件3:施工中发现地质情况与地兵勘察报告不符,施工单位提出工程变更申请。项目监理机构审查后,认为该工程变更涉及设计文件修改,在提出审查意见后将工程变更申请报送建设单位。建设单位要委托原设计单位修改了设计文件。项目监理机构收到修改的设计文件后,立即更求施工单位据此安排施工,并在施工前组织了设计交底。
事件4:建设单位收到某材料供应商的举报,称施工单位已用于工程的某批装饰材料为不合格产品。据此,建设单位立即指令施工单位暂停施工,指令项目监理机构见证施工单位对该批材料的取样检测。经检测,该批材料为合格产品。为此,施工单位向项目监理机构提交了暂停施工后的人员窝工和机械闲置的费用索赔申请。
指出事件3中项目监理机构法的不妥之处,写出正确的处理程序。
第5题
事件1:基础施工时,建设单位负责供应的钢筋混凝土预制桩供应不及时,使该工作延误4天。
事件2:建设单位因资金困难,在应支付工程月进度款的时间内未支付,承包方停工10天。
事件3:在主体施工期间,施工单位与某材料供应商签定了室内隔墙板供销合同,在合同内约定:如供方不能按约定时间供货,每天赔偿订购方合同价万分之五的违约金。供货方因原材料问题未能按时供货,拖延8天。
事件4:施工单位根据合同工期要求,冬天继续施工,在施工过程中,施工单位为保证施工质量,采取了多项技术措施,由此造成额外的费用开支共20万元。
事件5:施工单位进行设备安装时,因业主选定的设备供应商接线错误造成设备损坏,使施工单位安装调试工作延误5天,损失12万元。
以上各事件中,施工单位延误的工期和增加的费用应由谁来承担?回答并说明理由。
第6题
建设单位与某建筑工程公司签订了一份施工承包合同。合同约定,建筑工程公司先进行施工,建设单位再按照工程量支付工程款。施工过程中发生了如下事件。
事件(1):该建筑工程公司由于施工需要,已将材料供应商提供的木材用于工程中,但是,他们之间还没有按照约定签订书面合同。
事件(2):该建筑工程公司与材料供应商签订了一份石材供应合同,合同中约定了供货期及违约条款。后来由于材料供应商所雇用的工人工作效率低,没能完成用工合同中约定的工作量,导致材料供应商不能按期向建筑工程公司交付石材。
事件(3):该建筑工程公司按施工承包合同完成施工任务。但是,建设单位因资金周转困难没能及时支付给建筑工程公司工程款。该建筑工程公司要求建设单位支付违约金。
根据以上资料,回答下列问题:
关于事件(1),材料供应商与建筑工程公司之间合同关系的说法,正确的为()。A.建筑工程公司不必为用于工程的木材付款,因为他们之间没有合同关系
B.建筑工程公司暂不必为用于工程的木材付款,因为他们之问的合同关系只有正式签订书面合同后才有效
C.建筑工程公司应该为用于工程的木材付款,因为他们之间的合同关系有效
D.建筑工程公司是否需要付款必须要由仲裁机构裁决
对于事件(3),建筑工程公司可以向建设单位要求支付()。A.尚未支付的工程款
B.违约金
C.利息
D.罚金
对于事件(3),关于违约金的说法,正确的是()。A.该施工承包合同必须约定违约金
B.该建筑工程公司若获得违约金,则其不能就此再提出费用索赔
C.该施工承包合同中可以约定违约金,违约金具有补偿性
D.若约定的违约金低于损失金额,该建筑工程公司可向人民法院或者仲裁机构申请,要求建设单位予以增加
关于事件(2)的违约责任的说法,正确的是()。A.材料供应商应该向建筑工程公司承担违约责任,工人应该向材料供应商承担违约责任
B.材料供应商不应该向建筑工程公司承担违约责任,工人应该向材料供应商承担违约责任
C.材料供应商应该向建筑工程公司承担违约责任,工人不应该向材料供应商承担违约责任
D.材料供应商不应该向建筑工程公司承担违约责任,工人应该向建筑工程公司承担违约责任
工程实践中,承包商可以提出的索赔事件有()。A.工程实际地质条件与合同规定不一致
B.业主未及时支付工程款
C.业主指令增加额外工程
D.未按合同规定的时间和数量交付设计图纸和资料
请帮忙给出每个问题的正确答案和分析,谢谢!
第7题
事件(1):该建筑工程公司由于施工需要,已将材料供应商提供的木材用于工程中,但是,他们之间还没有按照约定签订书面合同。
事件(2):该建筑工程公司与材料供应商签订了一份石材供应合同,合同中约定了供货期及违约条款。后来由于材料供应商所雇用的工人工作效率低,没能完成用工合同中约定的工作量,导致材料供应商不能按期向建筑工程公司交付石材。
事件(3):该建筑工程公司按施工承包合同完成施工任务。但是,建设单位因资金周转困难没能及时支付给建筑工程公司工程款。该建筑工程公司要求建设单位支付违约金。
根据以上资料,回答问题:
关于事件(1),材料供应商与建筑工程公司之间合同关系的说法,正确的为( )。 查看材料
A.建筑工程公司不必为用于工程的木材付款,因为他们之间没有合同关系
B.建筑工程公司暂不必为用于工程的木材付款,因为他们之问的合同关系只有正式签订书面合同后才有效
C.建筑工程公司应该为用于工程的木材付款,因为他们之间的合同关系有效
D.建筑工程公司是否需要付款必须要由仲裁机构裁决
第8题
A. 商品混凝土由建设单位负责检验,其他材料由施工单位负责检验
B. 商品混凝土由监理单位负责检验,其他材料由施工单位负责检验
C. 商品混凝土和其他材料均由施工单位负责检验
D. 商品混凝土和其他材料均由建设单位负责检验
第9题
A.商品混凝土由建设单位负责检验,其他材料由施工单位负责检验
B.商品混凝土由监理单位负责检验,其他材料由施工单位负责检验
C.商品混凝土和其他材料均由施工单位负责检验
D.商品混凝土和其他材料均由建设单位负责检验
第10题
A.商品混凝土由建设单位负责检验,其他材料由施工单位负责检验
B.商品混凝土由监理单位负责检验,其他材料由施工单位负责检验
C.商品混凝土和其他材料均由施工单位负责检验
D.商品混凝土和其他材料均由建设单位负责检验
为了保护您的账号安全,请在“上学吧”公众号进行验证,点击“官网服务”-“账号验证”后输入验证码“”完成验证,验证成功后方可继续查看答案!