题目内容 (请给出正确答案)
[主观题]

某企业()根据招标文件编制了投标文件,经过投标竞争获得中标。中标后甲、乙双方签订了工程施工承包

合同。合同规定: 1 )合同总价为 500 万元。 2 )本工程要求工期为 160d 。由于承包方的原因每拖延一天交工,发包方按结算价的万分之二计算违约金,并承担由于拖延竣工给发包方带来的损失,违约金累计不超过结算价的 3 %。由于非承包方原因造成工期的拖延,发包方给予工期的补偿。 3 )合同总价包括了完成规定项目所需的工料机费用、临时设施费、现场管理费、企业管理费、利润、税金和风险费用。乙方在报价中考虑了市场风险因素,无论实际施工情况如何,合同总价不作调整。 4 )工程款按月结算。 5 )合同价款调整方法: 1 设计变更和工程洽商:由承包人在接到变更洽商通知后 14 天内,按甲 . 乙双方约定的计价办法,提出变更预算书经发包人确认后进行调整。 14 天内没有提出的,由承包人承担有关费用。 2 施工过程中因不可抗力造成的损失或政策性变化影响造价,由承包人提出经发包人确认后进行调整。双方签订合同后,施工单位按合同约定时间于 2008 年 6 月 1 日开工,项目实施过程中发生以下事件:事件一:施工单位为加快施工进度,未经设计同意,将原设计的部分灰土垫层改为 C15 素混凝土,增加费用 3000 元。事件二:施工期间因台风迫使工程停工 5d ,并造成施工现场存放的工程材料损失 1.2 万元;台风造成施工单位的施工机械损坏,修复费用 4000 元。事件三:施工期间钢材价格上涨,因此导致施工单位材料费用增加 5 万元。事件四:甲方提出改变部分隔断的装饰材料,施工单位于 8 月 10 日收到工程变更洽商通知,按工程变更洽商进行了施工。竣工验收后进行结算时,施工单位提出由于此项变更增加了施工费用 5000 元,要求甲方给予补偿。 、该工程合同属于何种形式的合同?该工程采用这种合同形式是否合适?为什么? 、该工程施工过程中所发生的以上事件,是否可以进行相应合同价款的调整?

查看答案
如搜索结果不匹配,请 联系老师 获取答案
您可能会需要:
您的账号:,可能会需要:
您的账号:
发送账号密码至手机
发送
更多“某企业()根据招标文件编制了投标文件,经过投标竞争获得中标。…”相关的问题

第1题

背景资料

某企业(甲方)拟投资兴建一栋办公楼,建筑面积2000m2,结构形式为现浇钢筋混凝土框架结构。招标前已经出齐全部施工图纸,某施工单位(乙方)根据招标文件编制了投标文件,经过投标竞争获得中标。中标后甲、乙双方签订了工程施工承包合同。合同规定:

(1)合同总价为500万元。

(2)本工程要求工期为160d。由于承包方的原因每拖延一天交工,发包方按结算价的万分之二计算违约金,并承担由于拖延竣工给发包方带来的损失,违约金累计不超过结算价的3%。由于非承包方原因造成工期的拖延,发包方给予工期的补偿。

(3)合同总价包括了完成规定项目所需的工料机费用、临时设施费、现场管理费、企业管理费、利润、税金和风险费用。乙方在报价中考虑了市场风险因素,无论实际施工情况如何,合同总价不作调整。

(4)工程款按月结算。

(5)合同价款调整方法:①设计变更和工程洽商:由承包人在接到变更洽商通知后14天内,按甲、乙双方约定的计价办法,提出变更预算书经发包人确认后进行调整。14天内没有提出的,由承包人承担有关费用。②施工过程中因不可抗力造成的损失或政策性变化影响造价,由承包人提出经发包人确认后进行调整。

双方签订合同后,施工单位按合同约定时间于2006年6月1日开工,项目实施过程中发生以下事件:

事件一:施工单位为加快施工进度,未经设计同意,将原设计的部分灰土垫层改为C15素混凝土,增加费用3000元。

事件二:施工期间因台风迫使工程停工5d,并造成施工现场存放的工程材料损失1.2万元;台风造成施工单位的施工机械损坏,修复费用4000元。

事件三:施工期间钢材价格上涨,因此导致施工单位材料费用增加5万元。

事件四:甲方提出改变部分隔断的装饰材料,施工单位于8月10日收到工程变更洽商通知,按工程变更洽商进行了施工。竣工验收后进行结算时,施工单位提出由于此项变更增加了施工费用5000元,要求甲方给予补偿。

问题:

1.该工程合同属于何种形式的合同?本工程采用这种合同形式是否合适?为什么?

2.该工程施工过程中所发生的以上事件,是否可以进行相应合同价款的调整?

点击查看答案

第2题

(二)

背景资料

某企业(甲方)拟投资兴建一栋办公楼,建筑面积2 000 m2,结构形式为现浇钢筋混凝土框架结构。招标前己经出齐全部施工图纸,某施工单位(乙方)根据招标文件编制了投标文件,经过投标竞争获得中标。中标后甲、乙双方签订了工程施工承包合同。合同规定:

(1)合同总价为500万元。

(2)本工程要求工期为160d。由于承包方的原因每拖延一天交工,发包方按结算价的万分之二计算违约金,并承担由于拖延竣工给发包方带来的损失,违约金累计不超过结算价的3%。由于非承包方原因造成工期的拖延,发包方给予工期的补偿。

(3)合同总价包括了完成规定项目所需的工料机费用、临时设施费、现场管理费、 企业管理费、利润、税金和风险费用。乙方在报价中考虑了市场风险因素,无论实际施工情况如何,合同总价不作调整。

(4)工程款按月结算。

(5)合同价款调整方法:①设计变更和工程洽商:由承包人在接到变更洽商通知后14天内,按甲、乙双方约定的计价办法,提出变更预算书经发包人确认后进行调整。14天内没有提出的,由承包人承担有关费用。②施工过程中因不可抗力造成的损失或政策性变化影响造价,由承包人提出经发包人确认后进行调整。双方签订合同后,施工单位按合同约定时间于2006年6月1日开工,项目实施过程中发生以下事件:

事件一:施工单位为加快施工进度,未经设计同意,将原设计的部分灰土垫层改为C15素混凝土,增加费用3000元。

事件二:施工期间因台风迫使工程停工5d,并造成施工现场存放的工程材料损失1.2万元;台风造成施工单位的施工机械损坏,修复费用4000元。

事件三:施工期间钢材价格上涨,因此导致施工单位材料费用增加5万元。

事件四:甲方提出改变部分隔断的装饰材料,施工单位于8月10日收到工程变更洽商通知,按工程变更洽商进行了施工。竣工验收后进行结算时,施工单位提出由于此项变更增加了施工费用5000元,要求甲方给予补偿。

问题:

1.该工程合同属于何种形式的合同?本工程采用这种合同形式是否合适?为什么?

2.该工程施工过程中所发生的以上事件,是否可以进行相应合同价款的调整?

点击查看答案

第3题

某隧道工程采用邀请招标方式,共有甲、乙、丙、丁四家投标人投标:投标人甲中标后,与招标人进行施工合同谈判,在合同谈判阶段双方谈判的结果应形成书面文件,一般采用( )。

A.《合同通用条件》的形式

B.《合同专用条件》的形式

C.《合同技术条件》的形式

D.《合同补遗》的形式

点击查看答案

第4题

某隧道工程采用邀请招标方式,共有甲、乙、丙、丁四家投标人投标。投标人甲中标后,与招标人进行施工合同谈判,在合同谈判阶段双方谈判的结果应形成书面文件,一般采用( )。A,《合同通用条件》的形式 B.《合同专用条件》的形式 C.《合同技术条件》的形式 D.《合同补遗》的形式

点击查看答案

第5题

某次水利工程施工招标中,只有甲、乙两家投标单位递交了投标文件,根据水利工程招标投标有关规定,招标人应当( )。

点击查看答案

第6题

某机电产品国际招标项目,下列招标人可以不退还投标保证金的情形有( )。

A.投标人甲不是中标候选人,在投标有效期内要求撤销其投标文件

B.投标人乙在投标截止期前撤回已经提交的投标文件

C.投标人丙不是中标候选人,在投标有效期届满后,要求收回已经提交的投标文件

D.投标人丁是中标候选人,收到招标人在投标有效期届满后发出的中标通知书,拒绝与招标人签署合同

E.投标人戊是中标候选人,在投标有效期内收到了中标通知书,签订合同后未按招标文件要求提交履约保证金

点击查看答案

第7题

某工程项目的咨询服务采用公开招标的方式,经过资格预审后,共有甲、乙、丙3家投标申请人进行投标。评标委员会由5位专家组成,首先采用质量成本评估法评审各投标单位的技术建议书,采用百分制评价标准,技术建议书满分为100分,其中相关工作经验及业绩占10分,工作方法及技术路线占40分,主要咨询人员占50分。三家单位的投标报价分别为:甲单位120万元、乙公司115万元、丙公司125万元。评委们对3家单位的技术建议书评分结果如表5-1所列。

【问题】

1.我国工程咨询服务的采购方式有哪些?

2.采用公开招标方式选择咨询机构的步骤有哪些?

3.咨询服务评标的方法有哪几种?各自的适用范围是什么?本次采用的属于何种类型方法?

4.计算这3家单位的技术建议书评标结果,并选出应该予以否决的技术建议书。

5.若专家对技术建议书合格的单位采用百分制对财务建议书进行评分。试计算投标文件的综合分数,其中技术建议书占85%,财务建议书占15%,选出首位中标候选人。

点击查看答案

第8题

背景 某综合办公楼工程,建设单位(甲)通过招标投标程序确定工程由承包商(乙)为中标单位,双方签订T1程总承包合同,由于工程涉及勘察设计任务,而乙不具备上述能力,后经甲建设单位同意,乙分别与丙设计公司和丁建筑工程公司签订了工程勘察设计合同和工程施工合同。勘察设计合同约定丙设计公司负责综合办公楼的设计服务工作,并按合同约定交付有关设计文件和资料。施工合同约定丁根据丙设计公司提供的设计图纸进行施工,工程竣工时根据国家有关验收规定及设计图纸进行质量验收。上述合同签订后,丙设计公司按时将设计文件和有关资料交给丁,丁根据设计图纸进行施工。工程竣工后,甲组织相关单位对工程进行联合验收,发现工程存在严重质量问题,是由于设计违反相关规范造成的。后甲就工程质量损失提出索赔要求,丙设计公司以与甲方没有合同关系为由拒绝承担责任。乙以自己不是设计人为由推卸责任,后甲以丙为被告向法院提起诉讼。 问题 (1)本案中,甲与乙、乙与丙、乙与丁分别签订的合同是否有效?并说明理由。 (2)本案工程出现的质量问题责任应如何划分? (3)甲以丙为被告向法院提起诉讼是否妥当?并说明理由。

点击查看答案

第9题

● 某大型系统集成项目进行公开招标,要求投标人具有计算机系统集成二级资质,甲、乙两家企业为提高竞争力、增加投标成功的可能性,组成联合体以一个投标人的身份共同投标,如出现以下__(59)__情况,甲、乙两家企业组成的联合体将无法满足该项目的招标要求。

(59)A.甲、乙两家企业共同按照招标文件的要求编制投标文件,对招标文件提出的实质性要求和条件作出了响应

B.甲企业具有计算机系统集成二级资质,乙企业具有计算机系统集成三级资质

C.甲、乙两家企业签订了共同投标协议,并将该协议连同投标文件一并提交招标人

D.甲、乙两家企业经过协商,对招标项目提出了略低于市场价格的报价

点击查看答案

第10题

● 某大型系统集成项目进行公开招标,要求投标人具有计算机系统集成二级资质,甲、乙两家企业为提高竞争力、增加投标成功的可能性,组成联合体以一个投标人的身份共同投标,如出现以下__(59)__情况,甲、乙两家企业组成的联合体将无法满足该项目的招标要求。

(59)A.甲、乙两家企业共同按照招标文件的要求编制投标文件,对招标文件提出的实质性要求和条件作出了响应

B.甲企业具有计算机系统集成二级资质,乙企业具有计算机系统集成三级资质

C.甲、乙两家企业签订了共同投标协议,并将该协议连同投标文件一并提交招标人

D.甲、乙两家企业经过协商,对招标项目提出了略低于市场价格的报价

点击查看答案
热门考试 全部 >
相关试卷 全部 >
账号:
你好,尊敬的上学吧用户
发送账号至手机
密码将被重置
获取验证码
发送
温馨提示
该问题答案仅针对搜题卡用户开放,请点击购买搜题卡。
马上购买搜题卡
我已购买搜题卡, 登录账号 继续查看答案
重置密码
确认修改
谢谢您的反馈

您认为本题答案有误,我们将认真、仔细核查,
如果您知道正确答案,欢迎您来纠错

警告:系统检测到您的账号存在安全风险

为了保护您的账号安全,请在“上学吧”公众号进行验证,点击“官网服务”-“账号验证”后输入验证码“”完成验证,验证成功后方可继续查看答案!

微信搜一搜
上学吧
点击打开微信
警告:系统检测到您的账号存在安全风险
抱歉,您的账号因涉嫌违反上学吧购买须知被冻结。您可在“上学吧”微信公众号中的“官网服务”-“账号解封申请”申请解封,或联系客服
微信搜一搜
上学吧
点击打开微信