题目内容（请给出正确答案）

[主观题]

某工程项目施工阶段，业主与监理单位、施下单位分别签订了监理合同、施工合同。在主体施工阶段（12层

某工程项目施工阶段，业主与监理单位、施下单位分别签订了监理合同、施工合同。在主体施工阶段(12层框架一剪力墙结构)，施工之前监理工程师对现场施工单位存放的一批钢筋进行了检查。施工单位出具了钢材的试验报告(合格)，专业监理工程师同意使用该批材料进行施工。在施工过程中监理工程师现场旁站监督，并对某检验批完成后进行了验收，对其主控项目和一般项目经抽样检验合格，监理工程师签署该检验批质量合格。当施工到某层(框架)时，施工单位没有通知监理工程师又进场一批同规格的钢筋(同上一批钢筋为同一厂家)，监理工程师发现后，要求施工单位出具书面材料，施工单位出具进场材料的出厂合格证、技术说明书、材质化验单等质量保证文件(齐全)。施工单位认为长期使用该厂家材料且该厂信誉较好，所以该批材料可以免检，由于工期较紧，施工单位取得专业监理工程师同意指令使用该批材料进行施工。

问题

1．你认为上述问题监理工程师处理是否妥当？说明理由。

2．如果该批材料存在质量问题，监理工程师是否有责任？说明理由。

3．监理丁程师如何进行见证取样？

如搜索结果不匹配，请联系老师获取答案

您可能会需要：

重置密码查看订单联系客服

安装上学吧APP，拍照搜题省时又省心！

更多“某工程项目施工阶段，业主与监理单位、施下单位分别签订了监理合…”相关的问题

第1题

某工程项目批准立项后进行公开招标，经招标工作领导小组研究规定了招标工作程序，招标工作中出现了

以下问题：

(1)招标文件规定本地区单位参加投标不需要垫资，外地区单位参加投标需要垫资20万元。市建管办指定蓝天公司为其代理招标事务，并负责招标预备会议与开标会议。

(2)招标工作主要程序确定为：①成立招标工作小组；②发布招标公告和资格预审通告；③编制标底；④编制招标文件；⑤发放招标文件；⑥接收投标文件；⑦投标单位资格审查；⑧开标；⑨评标；⑩确定中标单位；(11)组织现场勘察和招标答疑；(12)签订承包合同；(13)发出中标通知书。

(3)五家单位参加投标，其中乙公司在投标截止日期时间之前报送的新报价方案在原报价的同时提出报价降低新方案，经项目经理签字后送招标书，招标方以“一标一投”为理由拒绝该公司报送新的方案。

(4)由于时间紧迫，建设单位直接邀请5位技术经济专家参加评标。评标时发现有两家报价较低且相同，评委会决定对其中资质较好的一个公司提出建议降低标价，结果该公司中标。

问题：

(1)该项目的招标工作程序是否妥当?

(2)按照目前国内招投标管理的有关规定，上述事件中哪些是正确的?哪些是错误的?

(3)按招投标有关法规规定必须进行招标的建设项目有哪些?

(4)根据《中华人民共和国合同法》和《建设工程施工合同(示范文本)》的有关规定，判断下列的叙述是否正确。

①招标投标法中规定的招标方式有公开招标和邀请招标两种。( )

②招标单位可以针对不同的投标单位采用不同的标底进行评标。( )

③招标人和中标人应当自中标人收到中标通知书之日起30日内订立书面合同。( )

④合同双方发生争议可通过协商、有关部门的调解、按合同约定的仲裁条款申请仲裁、向有管辖权的法院起诉解决。( )

⑤变更合同价款的调整原则中包括：合同中只有类似于变更工程的单价时，由承包方提出相应价格，经监理工程师确认后执行。( )

点击查看答案

第2题

背景某宾馆装修改造项目采用工程量清单计价方式进行招投标，该项目装修合同工期为3个月，合同总价

背景

某宾馆装修改造项目采用工程量清单计价方式进行招投标，该项目装修合同工期为3个月，合同总价为400万元，合同约定实际完成工程量超过估计工程量15%以上时调整单价，调整后的综合单价为原综合单价的90%。合同约定客房地面铺地毯工程量为3800m2，单价为140元/m2；墙面贴壁纸工程量为7500m2，单价为88元/m2。施工过程中发生以下事件：

装修进行2个月后，发包方以设计变更的形式通知承包方将公共走廊作为增加项目进行装修改造。走廊地面装修标准与客房装修标准相同，工程量为980m2；走廊墙面装修为高级乳胶漆，工程量为2300m2，因工程量清单中无项目，发包人与承包人依据合同约定协商后确定的乳胶漆的综合单价为15元/m2。

由于走廊设计变更等待新图纸造成承包方停工待料5天，造成窝工50工日(每工日工资20元)。

施工图纸中浴厕间毛巾环为不锈钢材质，但由发包人编制的工程量清单中无此项目，故承包人投标时未进行报价。施工过程中，承包人自行采购了不锈钢毛巾环并进行安装。工程结算时，承包人按毛巾环实际采购价要求发包人进行结算。

问题

因工程量变更，施工合同中综合单价应如何确定？

点击查看答案

第3题

背景资料某办公楼由12层主楼和3层辅楼组成。施工单位(乙方)与建设单位(甲方)签订了承建该该办公

背景资料

某办公楼由12层主楼和3层辅楼组成。施工单位(乙方)与建设单位(甲方)签订了承建该该办公楼的施工合同，合同工期为41周。合同约定，工期每提前(或拖后)1天奖励(或罚款) 2500元。乙方提交了一份粗略的施工网络进度计划，并得到甲方的批准。该网络进度计划如下图所示。

施工过程中发生了如下事件：

事件一：在基坑开挖后，发现局部有软土层，乙方配合地质复查，配合用工10个工日。根据批准的地基处理方案，乙方增加直接费5万元。因地基复查使基础施工工期延长3天，人工窝工15个工日。

事件：辅楼施工时，因某处设计尺寸不当，甲方要求拆除已施工部分，重新施工，因此造成增加用工30个工日，材料费、机械台班费计2万元，辅楼主体工作工期拖延1周。

事件三：在主楼主体施工中，因施工机械故障，造成工人窝工8个工日，该工作工期延长4天。

事件四：因乙方购买的室外工程管线材料质量不合格，甲方令乙方重新购买，因此造成该项工作多

用人工8个日，该工作工期延长4天，材料损失费1万元。

事件五：鉴于工期较紧，经甲方同意，乙方在装饰装修时采取了加快施工的技术措施，使得该工作工期缩短了1周，该项技术组织措施费为0.6万元。

其余各项工作实际作业工期和费用与原计划相符。

问题

1. 该网络计划中哪些工作是主要控制对象(关键工作)，计划工期是多少?

2．针对上述每一事件，分别简述乙方能否向甲方提出工期及费用索赔的理由。

3．该工程可得到的工期补偿为多少天?工期奖(罚)款是多少?

4．合同约定人工费标准是30元/工日，窝工人工费补偿标准是18元/工日，该工程其他直接费、间接费等综合取费率为30%。在工程清算时，乙方应得到的索赔款为多少?

点击查看答案

第4题

案例五背景：某单位为解决职工住房，新建一座住宅楼，地上20层地下2层，钢筋混凝土剪力墙结构，业主

案例五

背景：

某单位为解决职工住房，新建一座住宅楼，地上20层地下2层，钢筋混凝土剪力墙结构，业主与施工单位、监理单位分别签订了施工合同、监理合同。施工单位(总包单位)将土方开挖、外墙涂料与防水工程分别分包给专业性公司，并签订了分包合同。

施工合同中说明：建筑面积25586m2，建设工期450天，2000年9月1日开工，2001年12月26日竣工，工程造价3165万元。专用条款约定结算方法：合同价款调整范围为业主认定的工程量增减、设计变更和洽商；外墙涂料、防水工程的材料费。调整依据为本地区工程造价管理部门公布的价格调整文件。

问题：

总包单位于8月25日进场，进行开工前的准备工作。原订9月1日开工，因业主办理伐树手续而延误至9月6日才开工。总包单位要求工期顺延5天。此项要求是否成立?根据是什么?

点击查看答案

第5题

案例四背景：某工程项目业主通过工程量清单招标方式确定某投标人为中标人，并与其签订了工程承包

案例四

背景：

某工程项目业主通过工程量清单招标方式确定某投标人为中标人，并与其签订了工程承包合同，工期4个月。有关工程价款条款如下：

(1) 分项工程清单中含有两个分项工程，工程量分别为甲项2300m3，乙项3200m3，清单报价中甲项综合单阶为180元/m3，乙项综合单价为160元/m3。当某一分项工程实际工程量比清单工程量增加(或减少)10%以上时，应进行调价，超出部分其单价调价系数为0.9(1.08)。

(2) 措施项目清单中含有模板及其支撑等6个项目，总费用18万元，该项费用均一次性包死，不得调价。

(3) 其他项目清单中仅含零星工作费一项，费用为3万元，实际施工中，该零星工作项目和数量未发生变化。

(4) 规费综合费率3.32%；税金3.47%。

有关付款条款如下：

(1) 材料预付款为分项工程合同价的20%，于开工前支付，在最后两个月平均扣除。

(2) 措施项目费于开工前和开工后第2月末分两次平均支付。

(3) 零星工作费于最后1个月结算。

(4) 业主自第一个月起，从承包商的工程款中，按5%的比例扣留质量保证金。

承包商每月实际完成并经签证确认的工程量如下表所示。

问题：

该工程预计合同总价为多少?材料预付款是多少?首次支付措施项目费是多少?

点击查看答案

第6题

业主对索赔的说法是否正确?施工单位在A区停工期可索赔哪些费用?

点击查看答案

第7题

某市一重点高中校园的高层建筑，建筑面积32400m2，钢筋混凝土结构，采用了预制板构件，地下1层为设备

层，地上12层。首层为一多功能厅和多间办公室，2～12层为教室，裙房设一游泳池，主体结构已验收合格，正在进行室内外装修。设计要求外墙采用石材和饰面砖；外墙门窗要符合节能和隔声的要求；教室及走廊地面采用塑胶地板，墙面采用乳胶漆。装修完工投入使用后一段时间，发现外墙面砖出现了起壳和脱落现象。

问题：

(1)分析外墙面砖出现起壳和脱落现象的可能原因。

(2)在选择游泳池的装饰材料上应主要考虑哪些因素?

(3)写出楼地面结构层防水构造的措施。

(4)写出室内防水工程的基本特征。

点击查看答案

第8题

【背景资料】某建筑公司承接一项综合楼任务，建筑面积100828 m2，地下3层，地上26层，箱形基础，主体为

【背景资料】

某建筑公司承接一项综合楼任务，建筑面积100828 m2，地下3层，地上26层，箱形基础，主体为框架结构。该项目地处城市主要街道交叉路口，是该地区的标志性建筑物。因此，施工单位在施工过程中加强了对工序质量的控制。在第5层楼板钢筋隐蔽工程验收时发现整个楼板受力钢筋型号不对、位置放置错误，施工单位非常重视，及时进行了返工处理。在第10层混凝土部分试块检测时发现强度达不到设计要求，但实体经有资质的检测单位检测鉴定，强度达到了要求。由于加强了预防和检查，没有再发生类似情况。该楼最终顺利完工，达到验收条件后，建设单位组织了竣工验收。

【问题】

工序质量控制的内容有哪些？

点击查看答案

第9题

背景：某施工单位以总价合同的形式与业主签订了一份施工合同，该项工程合同总价款为600万元，工期

背景：

某施工单位以总价合同的形式与业主签订了一份施工合同，该项工程合同总价款为600万元，工期从2006年3月1日起开工至当年8月31日竣工。合同中关于工程价款的结算内容有以下几项：

(1)业主在开工前7天支付施工单位预付款，预付款为总价款的25%。

(2)工程预付款从未施工工程尚需的主要材料的构配件价值相当于预付款时起扣，业主每月以抵充工程进度款的方式从施工单位扣除，主要材料的构配件费比重按60%计算。

(3)该工程质量保证金为5%，业主每月从工程款中扣除。

(4)业主每月按承包商实际完成工程量进行计算。承包商按时开工、竣工。

各月实际完成工程量见下表：

开工前项目经理对现场管理进行了布置，并针对现场具体情况强调以下两项工作：

(1)施工现场危险部位，如各种洞口、临边等处都要设置必要的警示标志；

(2)施工污水直接排入市政污水管网。

问题：

(1)业主应当支付给承包商的工程预付款是多少?

(2)该工程预付款起点是多少?应从几月份起扣?

(3)业主在施工期间各月实际结算给承包商的工程款各是多少?

(4)安全标志牌的设置有什么基本要求?

(5)施工污水应当怎样排放?

点击查看答案

第10题

背景：某大厦建筑面积为20000m2，框架剪力墙结构，箱形基础，地上10层，地下2层。民工甲与乙两名电焊

背景：

某大厦建筑面积为20000m2，框架剪力墙结构，箱形基础，地上10层，地下2层。民工甲与乙两名电焊工在6层进行钢筋对焊埋弧作业时未按规定穿戴绝缘鞋和手套。当民工甲右手拿起焊把钳正要往钢筋对接处连接电焊机的二次电源时，不慎触及焊钳的裸露部分，因抢救及时，没有生命危险。

问题：

1．根据事故的性质及严重程度，工程质量事故可分为哪两类?该质量事故属于哪一类?为什么?

2．试分析这起事故发生的原因。

3．在安全检查中，发现有即发性事故危险的隐患时，安全检查人员应如何进行处置?

4．何为“三宝”?何为“四口”?何为“十临边”?

5．事故隐患整改要执行“三定”的原则，“三定”指的是什么?

点击查看答案

热门考试全部 >

2022年威海市专业技术人员继续教育公需科目考试试题及答案 2022年绵阳市专业技术人员继续教育公需科目考试试题及答案 2022年宜宾市专业技术人员继续教育公需科目考试试题及答案 2022年潍坊市专业技术人员继续教育公需科目考试试题及答案 2022年浙江省专业技术人员继续教育公需科目考试试题及答案 2022年河南省执业药师继续教育公需科目考试试题及答案 2022年自贡市专业技术人员继续教育公需科目考试试题及答案 2022年陕西省专业技术人员继续教育公需科目考试试题及答案 2022年江西省专业技术人员继续教育公需科目考试试题及答案 2022年吉林省专业技术人员继续教育公需科目考试试题及答案

相关试卷全部 >

2024年一级造价工程师《技术与计量（水利）》模拟卷（十）2024年一级造价工程师《技术与计量（水利）》模拟卷（九）2024年一级造价工程师《技术与计量（水利）》模拟卷（八）2024年一级造价工程师《技术与计量（水利）》模拟卷（七）2024年一级造价工程师《技术与计量（水利）》模拟卷（六）2024年一级造价工程师《技术与计量（水利）》模拟卷（五）2024年一级造价工程师《技术与计量（水利）》模拟卷（四）2024年一级造价工程师《技术与计量（水利）》模拟卷（三）2024年一级造价工程师《技术与计量（水利）》模拟卷（二）2024年一级造价工程师《技术与计量（水利）》模拟卷（一）

谢谢您的反馈

您认为本题答案有误，我们将认真、仔细核查，
如果您知道正确答案，欢迎您来纠错

开始纠错>>>

警告：系统检测到您的账号存在安全风险

为了保护您的账号安全，请在“上学吧”公众号进行验证，点击“官网服务”-“账号验证”后输入验证码“”完成验证，验证成功后方可继续查看答案！

微信搜一搜

上学吧

点击打开微信

警告：系统检测到您的账号存在安全风险

抱歉，您的账号因涉嫌违反上学吧购买须知被冻结。您可在“上学吧”微信公众号中的“官网服务”-“账号解封申请”申请解封，或联系客服。

微信搜一搜

上学吧

点击打开微信