题目内容 (请给出正确答案)
[主观题]

(五)某厂新建总装车间工程在招标时,业主要求本工程按综合单价法计价,厂房虹吸雨排水工程按100万

(五)

某厂新建总装车间工程在招标时,业主要求本工程按综合单价法计价,厂房虹吸雨排水工程按100万元专业工程暂估价计入机电安装工程报价。经竞标,A公司中标机电安装工程,B公司中标土建工程,两公司分别与业主签订了施工合同。

A公司中标后,考虑工期紧,劳动力资源不足,征得业主同意,经资格审查和招标,决定将其中的空气压缩机站设备(由建设单位供货)安装工程分包给C公司。在施工过程中发生了以下事件:

事件1:C公司在空气压缩机安装完成后,单机试运行前做了如下工作:试运行范围内的工程已按设计和有关规范要求全部完成,提供了产品合格证明书,施工记录,空气压缩机段间管道耐压试验和清洗合格资料,压力表和安全阀的送检合格证明材料,空气压缩机和冷却泵电气、仪表已调试完毕;建立了试运行组织,试运行操作人员已经过技术培训;试运行所需的冷却水有充分保证;测试仪表、工具、记录表格齐全。在编制了试运行方案并获总包单位批准后,C公司通知B公司、业主和监理公司到场。即开始单机试运行,监理公司不同意。

事件2:施工期间,因车间变电所土建工程延迟7d移交,A公司虽然及时调整了高低压配电柜安装工作(紧后工作,总时差5d)的施工,但仍然导致后面的电缆敷设工作(关键工作)延误2d,造成50名安装工人窝工,窝工工资200元/工日。该工程的土建和安装施工网络计划图已经业主和监理公司批准。A公司向业主递交了索赔报告。

问题

1.虹吸雨排水专业工程暂估价属于什么类型的工程量清单?本工程造价还包括哪些类型的工程量清单?

2.事件1中,单机试运行前的准备工作有哪些不足?

3.单机试运行方案还应报哪个单位批准?试运行前C公司还应通报哪些人员到场?

4.事件2中,应索赔的工期和费用分别是多少?(不考虑管理费和利润索赔)

查看答案
如搜索结果不匹配,请 联系老师 获取答案
您可能会需要:
您的账号:,可能会需要:
您的账号:
发送账号密码至手机
发送
更多“(五)某厂新建总装车间工程在招标时,业主要求本工程按综合单价…”相关的问题

第1题

【背景资料】 某厂新建总装车间工程在招标时,业主要求本工程按综合单价法计价,厂房虹吸雨排水工程

【背景资料】

某厂新建总装车间工程在招标时,业主要求本工程按综合单价法计价,厂房虹吸雨排水工程按100万元专业工程暂估价计入机电安装工程报价。经竞标,A公司中标机电安装工程,B公司中标土建工程,两公司分别与业主签订了施工合同。

A公司中标后,考虑工期紧,劳动力资源不足,征得业主同意,经资格审查和招标,决定将其中的空压站设备(由建设单位供货)安装工程分包给C公司。在施工过程中发生了以下事件:

事件1:C公司在空压机安装完成后,单机试运行前做了如下工作,试运行范围内的工程已按设计和有关规范要求全部完成,提供了产品合格证明书,施工记录,空压机段间管道耐压试验和清洗合格资料,压力表和安全阀的送检合格证明材料,空压机和冷却泵电气、仪表已调试完毕;建立了试运行组织,试运行操作人员已经过技术培训;试运行所需的冷却水有充分保证;测试仪表、工具、记录表格齐全。在编制了试运行方案并获总包单位批准后,C公司通知B公司、业主和监理公司到场,即开始单机试运行,监理公司不同意。

事件2:施工期间,因车间变电所土建工程延迟7d移交,A公司虽然及时调整了高低压配电柜安装工作(紧后工作,总时差5d)的施工,但仍然导致后面的电缆敷设工作(关键工作)延

20误2d,造成50名安装工人窝工,窝工工资200元/工日。该工程的土建和安装施工网络计划图已经业主和监理公司批准。A公司向业主递交了索赔报告。

【问题】

1.虹吸雨排水专业工程暂估价属于什么类型的工程量清单?本工程造价还包括哪些类型的工程量清单?

2.事件1中,单机试运行前的准备工作有哪些不足?

3.单机试运行方案还应报哪个单位批准?试运行前C公司还应通报哪些人员到场?

4.事件2中,应索赔的工期和费用分别是多少?(不考虑管理费和利润索赔)

点击查看答案

第2题

背景资料某施工单位通过公开招标方式获得了某外资企业一新建的大型机电安装工程项目,并与业主签

背景资料

某施工单位通过公开招标方式获得了某外资企业一新建的大型机电安装工程项目,并与业主签订了施工承包合同。

事件一:投标人在投标阶段,根据招标文件所提供的施工图纸核对工程量清单,发现招标人提供的工程量清单中的工程量与招标图纸存在较大差异。

事件二:虽然本招标工程风险大,但由于某施工单位目前施工任务严重不足,因此在投标决策时采用了风险标的投标策略。

事件三:合同规定机电设备安装采用现行国家标准,但业主在施工阶段提出要采用国外标准,由于国外标准比国内标准要求高,因此施工单位及时提出了索赔要求。

问题

简述投标报价的主要依据。

点击查看答案

第3题

轿车二厂总装车间的车间文化是

点击查看答案

第4题

整车奥迪特扣分责任部门:对整车奥迪特评审出的抱怨负质量管理责任的部门。包括()

A.冲压车间、焊装车间、涂装车间、总装车间、发传厂、外协件质量

B.冲压车间、焊装车间、涂装车间、总装车间、外协件质量

C.冲焊涂总车间、发传厂、制造技术科、产品部

D.冲压车间、焊装车间、涂装车间、总装车间、制造技术科

点击查看答案

第5题

某新建工业建设项目及总装车间的建筑工程费、安装工程费,需要安装设备费以及应摊入费用如表2所示,
则总装车间新增固定资产价值()万元。

A.2280

B.2444.67

C.2379.67

D.2405

点击查看答案

第6题

某厂新建一车间,分别与市设计院和市某公司签订设计合同和施工合同。工程竣工后厂房北侧墙壁发生裂缝,经勘验裂缝是由于地基不均匀沉降引起,结论是结构设计图纸所依据的地质资料不准。最后经法院查证,某厂提供给设计院的地质资料不是新建车间的地质资料,而是与该车间相邻的某厂的地质资料,事故前设计院也不知该情况。若某厂提起诉讼,则诉讼费由()承担。

A.某厂

B.市设计院

C.市某公司

D.某厂和市设计院共同承担

点击查看答案

第7题

某工业项目及其总装车间的各项费用如下表所示,则总装车间分摊的建设单位管理费为()万元,总装车间

某工业项目及其总装车间的各项费用如下表所示,则总装车间分摊的建设单位管理费为()万元,总装车间应分摊的土地使用费为()万元,总装车间应分摊的勘察设计费为()万元。

A.18.67,30.42,11.67

B.18.29,32.27,10.71

C.17.14,35.00,11.43

D.17.21,35.00,11.67

点击查看答案

第8题

二厂总装车间QRK点有()

A.10个

B.11个

C.12个

D.13个

点击查看答案

第9题

整车奥迪特组在轿车二厂总装车间共有多少个评审间()

A.1

B.2

C.3

D.4

点击查看答案

第10题

二厂总装车间QRK点错误的是()

A.10个

B.11个

C.12个

D.13个

点击查看答案
热门考试 全部 >
相关试卷 全部 >
账号:
你好,尊敬的上学吧用户
发送账号至手机
密码将被重置
获取验证码
发送
温馨提示
该问题答案仅针对搜题卡用户开放,请点击购买搜题卡。
马上购买搜题卡
我已购买搜题卡, 登录账号 继续查看答案
重置密码
确认修改
谢谢您的反馈

您认为本题答案有误,我们将认真、仔细核查,
如果您知道正确答案,欢迎您来纠错

警告:系统检测到您的账号存在安全风险

为了保护您的账号安全,请在“上学吧”公众号进行验证,点击“官网服务”-“账号验证”后输入验证码“”完成验证,验证成功后方可继续查看答案!

微信搜一搜
上学吧
点击打开微信
警告:系统检测到您的账号存在安全风险
抱歉,您的账号因涉嫌违反上学吧购买须知被冻结。您可在“上学吧”微信公众号中的“官网服务”-“账号解封申请”申请解封,或联系客服
微信搜一搜
上学吧
点击打开微信